Bonjour,
Pour votre information l'assemblée générale de l'ASL aura lieu le mercredi 7 décembre à18H.(Espace Saint Pierre , 121 avenue Achille Peretti à Neuilly sur Seine).
Les convocations ont été envoyées par le cabinet Morvan & Edgar Quinet aux copropriétaires et aux syndics.
Cordialement
Jérôme Peter
Vous trouverez de nouvelles photos des travaux dans l'album (à droite) "Photos 2011".
David
Voir la page dans la liste à droite :
Bonjour,
A votre retour de vacances, vous vous posez légitimement la question où en sommes nous de l’avancement des travaux !!
Suite à notre dernière réunion de chantier, voici le calendrier prévisionnel vous permettant d’avoir une meilleure visibilité sur le déroulement de la dernière phase de nos travaux dont la fin est prévue le 28 octobre 2011.
Le 10 août ; la société EIFFAGE a momentanément suspendu son intervention pour laisser la place à la société VEOLIA pour procéder au remplacement de la canalisation d’eau potable de l’avenue dite des maisons.
Ces travaux seront terminés au plus tard le 14 septembre permettant à la société EIFFAGE de reprendre la partie voirie avec la pose des trottoirs et du caniveau central.
Les 7 et 8 septembre la société FORCLUM, interviendra pour la pose des luminaires et le tirage des câbles pour l’électrification des grilles nécessitant l’interdiction du stationnement des véhicules dans les avenues.
A partir du 12 septembre, les équipes d’EIFFAGE, reprendront leur travail par la pose du pavage et du caniveau central sur la grande allée pour ensuite intervenir le tronçon partant devant le 5 et le 4 bis. Ces travaux de voierie dureront environ 4 semaines.
Les grilles sont en cours de fabrication et seront posées à la fin du chantier par la société PICARD.
La pose de l’enrobé sur l’ensemble du chantier se fera dans les derniers jours du chantier afin d’avoir la meilleure uniformité de revêtement au sol.
Durant les 6 semaines de travaux à venir, la circulation et le stationnement des véhicules seront limités afin de gêner le moins possible la finition des travaux de voierie. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé au fur et à mesure des directives de la société EIFFAGE en comptant sur votre compréhension.
Comme vous pouvez le constater, nous entrons dans la dernière ligne droite du chantier, nous sommes bien conscients des désagréments et gênes occasionnées depuis le début de l’année et nous remercions encore pour votre patience et compréhension.
Nous avons pris l’initiative de reporter la date de l’Assemblée Générale, initialement prévue fin septembre au mois de novembre afin de vous présenter une situation détaillée de la situation financière du chantier. La convocation partira à partir du 24 octobre 2011.
Si vous souhaitez avoir plus de détails ou si vous avez des questions plus précises, n’hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement par téléphone.
Cordialement
Anne Claire Pasquet: 06 63 47 70 33
Brigitte Veber: 06 63 46 20 36
Jérôme Peter:06 14 55 70 63
Le 20 juin 2011
· Pour l’allée dite des immeubles :
Les travaux de cette allée ont été momentanément arrêtés : en effet, les tests de compactage demandés par l’Agence de l’eau ont nécessité entre EIFFAGE, le bureau de contrôle et l’Agence de l’Eau, une phase d’échange et d’ajustement.
Les travaux vont reprendre dans les prochains jours par la pose du caniveau central et de l’enrobé sur la chaussée.
En ce qui concerne la circulation des voitures et les accès aux parkings, nous ne manquerons pas de vous tenir informés en fonction des exigences des travaux.
A ce jour, les parkings sont accessibles à partir de 18H30 jusqu’à 8H.
· Pour l’allée des maisons :
Nous accusions déjà un retard de 2 à 3 semaines dû à la complexité des réseaux du sous-sol, et à la difficulté de trouver les sorties des eaux usées de chaque maison, qui obligent les ouvriers à creuser en partie manuellement. Se sont rajoutées les fuites de la canalisation de gaz qui a dû être changée sur 3 mètres et ensuite celles d’eau potable en 3 endroits.
Avant le début des travaux, nous avions alerté par lettre recommandée à deux reprises VEOLIA l’exploitant, et le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF), propriétaire de la canalisation, sur sa vétusté (1923), et l’opportunité de la remplacer pendant l’ouverture de la voirie. Nous n’avions pas été entendus… Après les 3 incidents de la semaine dernière, et devant l’éventualité qu’ils se renouvellent ailleurs, le SEDIF a décidé de remplacer, à ses frais, la canalisation sur toute la longueur de cette allée. Hélas pour nous, VEOLIA ne peut intervenir avant la mi-septembre ! En attendant, EIFFAGE va terminer tous les raccordements de nos maisons, puis travailler la voirie de façon à la laisser dans le même état que l’allée des immeubles aujourd’hui. EIFFAGE reviendra après VEOLIA pour terminer la voirie, ce qui nous amène vers la mi- octobre pour la fin définitive du chantier.
Ce retard sur notre allée n’empêche pas EIFFAGE de terminer pour la fin juillet, comme prévu, totalement l’assainissement et la voirie des deux autres allées.
A propos du cocktail dînatoire entre voisins :
Nous vous confirmons la date du mardi 28 juin dans la cour du 5 bis / 5 ter, à partir de 19 h.
Pour l'organisation pratique nous suggérons que chaque homme apporte une boisson, et que chaque femme apporte un plat pour 4 personnes, sucré ou salé à sa guise.
Le buffet sera donc fait de ce que chacun apportera !!
Nous nous occupons de la table du buffet, des assiettes des verres et des couverts et nous apporterons quelques chaises mais il est possible que nous en manquions alors merci à ceux qui disposerez de chaises pliantes de bien vouloir en apporter une ou deux.
Venez nombreux partager ce moment d'amitié!
Brigitte Veber Anne-Claire Pasquet Jérôme Peter
Le lundi 23 mai 2011
A partir de demain, mardi 24 mai 2011 , le chef de chantier demande que , pour la bonne marche du chantier, plus aucune voiture ne stationne ou ne circule dans les avenues entre 8 h et 18 h .
Merci aux utilisateurs des 2 parkings de sortir leur véhicule avant 8 h ou après 18 h.
Nous vous remercions tous de votre compréhension.
A.C.Pasquet
B.Veber
J.Peter
Le 23 mai 2011
LETTRE D’INFORMATION N° 11
A propos des travaux
Dans la petite allée, les travaux avancent lentement du fait de l’enchevêtrement des réseaux des concessionnaires (eau – gaz – électricité) ; le peu d’espace qu’il reste entre ces réseaux empêche la pelleteuse de travailler à son rythme normal et oblige les ouvriers à terminer à la pelle, ce qui, vous l’avez constaté, ralentit considérablement le chantier. Pour enrayer cela Eiffage a doublé ses équipes : surcoût pris en charge par Eiffage.
La pose de la conduite centrale d’évacuation des eaux usées est presque terminée ; les maisons sont en cours de raccordement : à ce jour les n° 21, 19, 17, 20 et 18 ont été raccordées.
La fin des travaux d’assainissement de la petite allée est prévue le 24 juin.
Dans l’allée des immeubles, la partie assainissement est quasiment terminée, la pose des dalles de granit ainsi que des pavés sur les trottoirs est en cours ; la pose du caniveau central de cette allée débutera le 6 juin et celle de l’enrobé le 10 juin : attention : vous ne pourrez pas descendre votre voiture au parking du 23 entre le 6 et le 14 juin (l’enrobé doit sécher et se stabiliser). Nous vous confirmerons ces dates ultérieurement.
Dans la grande allée, les travaux commencent ce 24 mai : les baraques de chantier ont été déplacées ce jour : attention : nous vous demandons de bien respecter les horaires d’entrées et de sorties de vos voitures au parking du 4bis et du 23 : avant 8 heures et après 18h. Tout stationnement ou déplacement en dehors de ces créneaux ralentit encore en peu plus les travaux….. et nous pénalise tous !
Dans l’impasse, les travaux vont débuter le 24 mai.
La fin des travaux est aujourd’hui prévue le 22 juillet. Heureusement nous n’avons pas eu à subir de retard dû aux intempéries ….
A propos de la date de la prochaine assemblée générale
Comme vous le savez la précédente assemblée générale a eu lieu le 1er juillet 2010 ;
Il ne nous semble pas opportun de prévoir la prochaine assemblée à la même période, car, à cette date, le solde des comptes des travaux ne sera pas encore achevé.
Nous vous proposons donc de prévoir la date de l’assemblée générale courant octobre 2011.
A propos du dernier appel de fonds
Nous attendons le solde des comptes des travaux pour savoir s’il est utile de le faire ou non.
A propos de la fête des voisins :
La date officielle de la fête des voisins en 2011 est le vendredi 27 mai ;
Par souci d’agrément nous souhaitons repousser cette date au mardi 28 juin en espérant que nous serons nombreux à nous retrouver pour cette fête qui aura lieu dans la cour du 5 bis 5 ter. Merci de bloquer cette date ; nous vous donnerons plus de détails dans un mail ultérieur.
Nous vous remercions de supporter avec patience tous les désagréments qu’engendrent pour vous ces travaux.
Amicalement
Brigitte Veber Anne Claire Pasquet Jérôme Peter
En ce mois de mai, voici les dernières photos des travaux de nos avenues :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
des photos de l'avancée des travaux, en avril 2011 :
|
|
|
|
|
|
|
|
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Derniers Commentaires